拖延工期如何索赔

一、拖延工期如何索赔

1、违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。

2、法律规定：

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

二、工期延误承包人可以索赔的费用有哪些

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。

根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：

1、人工费损失。

如停工、窝工的工人工资；

工人低生产效率的损失；

膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。

诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。

由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。

诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。

诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

我们可以了解到对于拖延工期的情况是属于合同违约的行为，按照规定是可以索赔的，如果双方协商不了可以起诉法院解决，希望大家可以明白。